[image]

Импортозамещение?

 
1 11 12 13 14 15 38
RU ждан72 #15.03.2022 09:00  @спокойный тип#15.03.2022 08:48
+
+1
-
edit
 

ждан72

аксакал
★★
с.т.> а кому сейчас легко...ЗИП нужно закупать если ещё не закупили...
по мнению либеральных экономистов это "неэфективное использование средств" это запрещено.
они нам прислали бумагу что мы должны за два месяца до поломки направить в вышестоящее бумагу с обоснованием, почему оно должно сломатся, для чего надо ремонтировать и что будет если не отремонтируем.
   99.0.4844.5199.0.4844.51
RU спокойный тип #15.03.2022 09:36  @ждан72#15.03.2022 09:00
+
+3
-
edit
 

спокойный тип
Спокойный_Тип

старожил
★★
ждан72> по мнению либеральных экономистов это "неэфективное использование средств" это запрещено.

ага да. экономисты мирного времени )))

ты параллельно с другими делами те свои запросы и их тогдашние ответы - прикопай, распечатай, и приготовь к тыканью им в глаз...и запроси сейчас закупку нормального ЗИПа - и пусть тебе ответят. или не ответят...
   98.098.0
+
-2
-
edit
 
ждан72> во вторых это ОПО и я не готов брать на себя ответственность что перемотаный двигатель будет хорошо дружить с частотниками и прочими примочками и никого не убъет.
1. Не готов брать ответственность на себя, комментариев нет.
2. Только лошары не могут найти лицензированную контору по ремонту профильных ЭДВ, с договором с юрлицом, с гарантией..
ждан72> в третьих побобный ремонт провести через закупки и бюджет практически не возможно.

Для этого есть договор с единственным поставщиком при оформлении закупочной ппоцедуры- могу помочь оформить, беру дорого .
   2121
RU спокойный тип #15.03.2022 12:08  @Andru#15.03.2022 12:02
+
+2
-
edit
 

спокойный тип
Спокойный_Тип

старожил
★★
ждан72>> во вторых это ОПО и я не готов брать на себя ответственность что перемотаный двигатель будет хорошо дружить с частотниками и прочими примочками и никого не убъет.
Andru> 1. Не готов брать ответственность на себя, комментариев нет.

ну так это двигатель для лифта. прикинь после таких работ что-то нехорошее случится с лифтом...
   98.098.0
RU Andru #15.03.2022 12:23  @спокойный тип#15.03.2022 12:08
+
-2
-
edit
 
с.т.> ну так это двигатель для лифта. прикинь после таких работ что-то нехорошее случится с лифтом...

Я же вроде русским языком написал- лицензированная контора, по договору, гарантия, запись в паспорте лифта о ремонте, это же касается и таких вещей как дизель-генераторы, проведение ТО и ремонтов....поверьте старому больному гл. инженеру (гл. энеретику), т.к. я вводил в эксплуатацию в 2015 году (санкции) современный реабилитационный центр,и в дальнейшем эусплуатировал где все оборудование было импортным, и все вопросы как то успешно решались ..у нас можно сделать и отремонтировать практически все, но для этого надо не сидеть на жопе ровно и жаловаться как тяжело жыть...
   2121
RU ждан72 #15.03.2022 12:23  @спокойный тип#15.03.2022 12:08
+
+6
-
edit
 

ждан72

аксакал
★★
с.т.> ну так это двигатель для лифта. прикинь после таких работ что-то нехорошее случится с лифтом...
даже если он просто застрянет с ребенком инвалидом внутри и то скандал будет, мамашки до Путина дойдут.
про закупки у "единого поставщика" поржал. с какого перепуга он единый? куча контор перекупов. вот только купить целое приключение, я к этому лифту уже заказывал, указал ВИН и название, пришло, а не подходит! и сернуть нельзя потому что по контракту все сходится.
старый коммунист просто не когда не работал в бюджете, вот и мнит себя стратегом.
   99.0.4844.5199.0.4844.51
LT Bredonosec #15.03.2022 20:26  @ждан72#15.03.2022 12:23
+
0 (+1/-1)
-
edit
 
ждан72> про закупки у "единого поставщика" поржал. с какого перепуга он единый? куча контор перекупов. вот только купить целое приключение, я к этому лифту уже заказывал, указал ВИН и название, пришло, а не подходит! и сернуть нельзя потому что по контракту все сходится.
ждан72> старый коммунист просто не когда не работал в бюджете, вот и мнит себя стратегом.
Я работал.. А почему нельзя заменить "если по контракту всё сходится"?
Почему нельзя написать акт формата, что мол "требуемая деталь имеет размер блока ХХ см, а пришедшая по замене - УУ см, прошу заменить на соответствующую потребным спецификациям"
Ну или там "пришедший блок имеет АЧХ шириной от сих до сих, а затребованный для замены - от сих до сих"

И как получается, что "всё сходится"? Сходятся указанные параметры, но не сходятся неуказанные?
Или сходится только артикул изделия, но не его параметры по спекам? В этом случае по идее как арз легче претензию предьявлять..
   91.091.0
LT AleksejLt #15.03.2022 20:46  @энди#08.03.2022 06:03
+
-
edit
 

AleksejLt

опытный

энди> Я и ранее отмечала, что продукция наших разработчиков программного обеспечения более востребована за рубежом

А JetBrains, вроде, сваливали из России, разработчиков переманивали в европу. А потом бац и продлили срок действия подписки [показать]
.
Загадочная славянская душа :)
   99.099.0
RU ждан72 #15.03.2022 21:14  @Bredonosec#15.03.2022 20:26
+
+2
-
edit
 

ждан72

аксакал
★★
Bredonosec> И как получается, что "всё сходится"? Сходятся указанные параметры, но не сходятся неуказанные?
ну я не могу заключить договор с невнятными условиями, типа "сами придите и посмотрите". требуют что бы все было указано. ну типа артикул. спросить я тоже не могу, потому что поставщики услышав что бюджетники и будем покупать через торги просто посылают. есть обслуживающая, но нас заставляют менять обслуживающую каждый год опять таки через торги на самую дешевую, то есть они тоже во первых не семи пядей (иначе бы не были самыми дешевыми) и им по сути плевать, главное до конца договора дотянуть. то есть я беру паспорт и по номеру и названию ищу подходящее, указываю цену того что смог найти (с самого дешевого сайта который смог найти) и торгую. а потом уже разбираюсь что купил.
причем на сегодня система работает так что заявка на торги проходит кучу согласований, вплоть до министерского уровня. и каждый проверяющий что то там меняет. мы некоторые договоры уже год торгуем, по три-пять раз расторгались, но поставщики/подрядчики упорно скидывают цены до нулей, а потом привозят полное гуано. судимся, расторгаемся снова торгуем и так по кругу. тем кто не работал не понять, в той же медицине попроще, они если что могут за внебюджет взять. ну а про 7-8 лет назад вообще речи нет, гайки затягивают ежегодно.
   98.098.0
LT Bredonosec #16.03.2022 02:17  @ждан72#15.03.2022 21:14
+
-
edit
 
ждан72> ну я не могу заключить договор с невнятными условиями, типа "сами придите и посмотрите". требуют что бы все было указано.
Но кто мешает сначала выяснить, а потом заказать? Вот я не далее как сегодня, задравшись копаться в каталогах, спросил человека, что у него есть вот такого-то. Получил ответ, буду рисовать формальный заказ.

> спросить я тоже не могу, потому что поставщики услышав что бюджетники и будем покупать через торги просто посылают
а таки хто заставляет сразу об этом говорить? :) Что мешает выяснить, что есть, какие параметры, какой артикул, а потом заказать как тебе даёт возможность? Как-бы да, понятно, что клиент ты не самый вкусный, но даже самый дешевый всё равно норму прибыли в цену пихает, всё равно "у тебя срок в сутках, а у меня в рублях" - увеличение оборота во вред не будет.

ждан72> причем на сегодня система работает так что заявка на торги проходит кучу согласований, вплоть до министерского уровня. и каждый проверяющий что то там меняет.
имел возможность наблюдать...

> мы некоторые договоры уже год торгуем, по три-пять раз расторгались, но поставщики/подрядчики упорно скидывают цены до нулей, а потом привозят полное гуано. судимся, расторгаемся снова торгуем и так по кругу. тем кто не работал не понять,
а напрямую поставщику позвонить, обговорить цену, по-людски описать, что если будет сброс и продажа левизны - всё равно ведь расторгнем, всё равно поимеете убытки, давайте сразу нарисуем вот этот товар и будем придерживаться именно его, чтоб были довольны и вы и мы" - чем не вариант?
   97.097.0
+
-2
-
edit
 
ждан72> старый коммунист просто не когда не работал в бюджете, вот и мнит себя стратегом.

Справка (для русскаго комсомольца Ж.)
- работал в Таврическом дворце, в Управлении делами Совета СНГ, заместителем начальника службы эксплуатации и занимался очень плотно в том числе оформлением котировочных процедур и документов на привлечение подрядчиков для проведение работ и поставщиков услуг...
Завязывай откровенную пургу гнать, товарищ. Ещё раз повторяю- все эти вопросы решаются на раз-два, может ты просто неопытен, но непомерно амбициозен?
   2121
Fakir: предупреждение (+2) по категории «Категоричное сомнительное заявление, не подтверждённое фактом [п.11] »
+
+3
-
edit
 

ждан72

аксакал
★★
Andru> - работал в Таврическом дворце,Управлении делами Совета СНГ.
когда? когда царем был? с тех пор все изменилось!
даже за последний год все сильно изменилось, а за три так вообще кардинально. ну и школа не дворец.
у нас в закупках девица, она в управлении делами президента работала. так вот с её слов там все вообще по другому. уровень другой и законы для них работают по другому. я уже рассказывал как к нам пришел начальником отдела пенсионер из министерства, он тоже думал что мы тут просто тупые и поэтому ничего не можем, но столкнувшись с реальностью сменил мнение гдето через полгода.
но можешь приехать и дать мастеркласс. мы поржем, а то у нас штатного клоуна давно нет.
   99.0.4844.5199.0.4844.51
Это сообщение редактировалось 16.03.2022 в 09:28
RU ждан72 #16.03.2022 09:24  @Bredonosec#16.03.2022 02:17
+
+2
-
edit
 

ждан72

аксакал
★★
Bredonosec> Но кто мешает сначала выяснить, а потом заказать? Вот я не далее как сегодня, задравшись копаться в каталогах, спросил человека, что у него есть вот такого-то. Получил ответ, буду рисовать формальный заказ.
на том конце провода узнав что бюджетники просто вешают трубку. уже лет пять такая практика. потому как нельзя писать формальный заказ.

Bredonosec> а таки хто заставляет сразу об этом говорить? :) Что мешает выяснить, что есть, какие параметры, какой артикул, а потом заказать как тебе даёт возможность?
ну как правило нужен выезд специалиста на место, оплатить который невозможно а бесплатно никто не поедет.

Bredonosec> а напрямую поставщику позвонить, обговорить цену, по-людски описать, что если будет сброс и продажа левизны - всё равно ведь расторгнем, всё равно поимеете убытки,
это как? вот смотри, мне нужна обслуживание отопления, у меня десяток садиков в семи поселках. в каждом поселке есть ЖЭК, водоканал и коельная и сети. то есть есть конторы с сантехниками. но требуют же торги, причем здания по отдельности торговать нельзя, только все вместе. но мало этого меня объеденяют в совместные торги еще с двумя-тремя такими же. и проводят совместные торги на три-четыре десятка зданий в двух десяках поселков на территории 50х50км.
другой пример, в прошлом году выросли цены на стройматериалы, торгуем ремонт зимой а ремонтиремя летом. в куче школ пришли подрядчики разодрали полы-потолки и расторгли договора, и суд присудил что школы должны им заплатить!!! за разборку.
ну ладно, я предвидел и не дал разбирать пока не привезут весь материал. привезли, разобрали. потом подрядчик привез мне двух узбеков и сказал "они оплачены, делай что хочешь" поскольку 1 сентября надо открыватся любой ценой то делали ремонт сами, а подрядчик 31-го августа превез закрывающие документы! и посмотрев что суды выносят решения в пользу подрядчиков наш юрист решил что проще отдать деньги.
   99.0.4844.5199.0.4844.51
+
-1
-
edit
 
ждан72> когда? когда царем был? с тех пор все изменилось!
ждан72> даже за последний год все сильно изменилось, а за три так вообще кардинально. ну и школа не дворец.
Ну т.е. ты признался, судя по обильным текстам,что не готов к активным мероприятия по импортозамещению...кстати по лифтам, ты то при чем к ремонту двигателя, у вас Должна быть обслуживающая организация. Непонятно.
   2121
+
+4
-
edit
 

ждан72

аксакал
★★
Andru> Ну т.е. ты признался, судя по обильным текстам,что не готов к активным мероприятия по импортозамещению...кстати по лифтам, ты то при чем к ремонту двигателя, у вас Должна быть обслуживающая организация. Непонятно.
да понятно что тебе не понятно. это надо было поработать в системе.
обслуживающая она обслуживает, а не ремонтирует. вот они приехали и вынесли вердикт что нужна замена. а дальше не их проблема. ты конечно скажешь что надо было заключать договор на обслуживание с ремонтом. но это потому что ты не работал в системе, договор и техзадание составляем не мы, в вышестоящее министерство, и торгуют они все лифты во всех зданиях на кучу зданий в куче организаций.
а к импортозамещению я отношения не имею, мне как законодатели написали так и работаю. если на лифт нельзя ставить неродные запчасти, ну значит нельзя. если можно, ну пусть ростехнадзор скажет что можно и что я не сяду если лифт кого убъет из-за неродной детали.
я же не великоукр что бы в реактор неродные сборки пихать без разрешения. смысл то примерно такой же.
   99.0.4844.5199.0.4844.51
LT Bredonosec #16.03.2022 20:40  @ждан72#16.03.2022 09:24
+
+1
-
edit
 
Bredonosec>> Но кто мешает сначала выяснить, а потом заказать?
ждан72> на том конце провода узнав что бюджетники просто вешают трубку.
а ты не говори :)
Просто формата "добрый день, мне требуется блок такой-то, вин, артикул, с такими-то параметрами, у вас есть такое? .. ок, а хвостовик у него без фаски? .. Понял.. Длина по валу 623, не 565, или что иное? .. Ок.. бесколлекторник, без сюрпризом, так? .. ага..
А почем он у вас? .. Ок, хорошо, спасибо, я согласую с начальником заказ."

В диалоге ж не указано, что ты бюджетник или кто. Ты обсуждаешь только сам предмет :)
Или тебя уже по голосу узнают, как в старом советском анеке про робота автоответчика? :)

Bredonosec>> а таки хто заставляет сразу об этом говорить? :) Что мешает выяснить, что есть, какие параметры, какой артикул, а потом заказать как тебе даёт возможность?
ждан72> ну как правило нужен выезд специалиста на место, оплатить который невозможно а бесплатно никто не поедет.
ааа... если заказывать "то, не знаю что", то да, это жопно...
А почему нельзя оплатить выезд? Тупо нет средств, или нет статьи расходов?

Bredonosec>> а напрямую поставщику позвонить, обговорить цену, по-людски описать, что если будет сброс и продажа левизны - всё равно ведь расторгнем, всё равно поимеете убытки,
ждан72> это как? вот смотри, мне нужна обслуживание отопления, у меня десяток садиков в семи поселках. в каждом поселке есть ЖЭК, водоканал и коельная и сети. то есть есть конторы с сантехниками. но требуют же торги, причем здания по отдельности торговать нельзя, только все вместе. но мало этого меня объеденяют в совместные торги еще с двумя-тремя такими же. и проводят совместные торги на три-четыре десятка зданий в двух десяках поселков на территории 50х50км.
хм.... ну, централизованные закупки на кучу контор через ЦПО, где твоё место телячье - это тот еще 3.14здец, понаблюдал, да...
В принципе, тогда твои усилия могут быть разве что в плане контактов не только с поставщиками, но и с самой ЦПО, чтоб как-то внятно обьяснять, какие именно условия в конкурсе на покупку не являются "опциональными" и их несоблюдение лишает покупку смысла..
Но если у вас они такие же пилильные конторы как и у нас, и им пойух, то да.. печально.. (((

ждан72> другой пример, в прошлом году выросли цены на стройматериалы, торгуем ремонт зимой а ремонтиремя летом. в куче школ пришли подрядчики разодрали полы-потолки и расторгли договора, и суд присудил что школы должны им заплатить!!! за разборку.
хм.. не понял.. А как же принцип уже оплаченной услуги?
Или в договоре не было прописано, что за отказ исполнения оплаченной услуги подрядчик платит неустойку в размере (чтоб было чувствительно)?

ждан72> ну ладно, я предвидел и не дал разбирать пока не привезут весь материал. привезли, разобрали. потом подрядчик привез мне двух узбеков и сказал "они оплачены, делай что хочешь" поскольку 1 сентября надо открыватся любой ценой то делали ремонт сами, а подрядчик 31-го августа превез закрывающие документы! и посмотрев что суды выносят решения в пользу подрядчиков наш юрист решил что проще отдать деньги.
писец.. не понял... Это типа такой способ поддержки производителя через выплату дани от Минобраза?
Что за странная практика?
   91.091.0
RU ждан72 #16.03.2022 21:39  @Bredonosec#16.03.2022 20:40
+
+2
-
edit
 

ждан72

аксакал
★★
Bredonosec> Просто формата "добрый день, мне требуется блок такой-то, вин, артикул, с такими-то параметрами, у вас есть такое? .. ок, а хвостовик у него без фаски? .. Понял.. Длина по валу 623, не 565, или что иное? .. Ок.. бесколлекторник, без сюрпризом, так? .. ага..
вот у тебя в машине что то там сломалось. как ты узнаешь артикул? повторюсь, заказал по ВИН и артиклу, пришло не то. на машинах тоже так бывает.
Bredonosec> А почем он у вас? .. Ок, хорошо, спасибо, я согласую с начальником заказ."
мне не достаточно цены, нужна от них официальная бумага с ценой. а я с этой ценой выйду на торги и заберет кто то другой.
а еще бывает что по одному артиклу на одну машину приходят разные детали (у меня на рено так было, там было три одинаковых выключателя с одним артиклом но с разным включением)

Bredonosec>> а таки хто заставляет сразу об этом говорить? :) Что мешает выяснить, что есть, какие параметры, какой артикул, а потом заказать как тебе даёт возможность?
ну для начала мне мешает то что я не знаю что надо выяснять. я вынужден верить обслуживающей которая нанята по принципу наименьшей цены. что говорят в то и верю. а эти импортные лифты имеют самые разнообразные конфигурации и даже официальный представитель не может дать внятный ответ. кроме как "оплачивайте мы приедем"

Bredonosec> А почему нельзя оплатить выезд? Тупо нет средств, или нет статьи расходов?
невозможно объяснить министерству почему я наняв по их ТЗ обслуживающую должен еще и отдельно вызывать кого то. ведь формально обслуживающая есть. и даже у неё в договоре на один год прописано в ТЗ что она раз в семь лет должна линолеум в кабине менять.

Bredonosec> хм.... ну, централизованные закупки на кучу контор через ЦПО, где твоё место телячье - это тот еще 3.14здец, понаблюдал, да...
у нас 90% совместные. все же электронное, поговорить с нами подрядчики не хотят а мы их не видим до торгов.

ждан72>> другой пример, в прошлом году выросли цены на стройматериалы, торгуем ремонт зимой а ремонтиремя летом. в куче школ пришли подрядчики разодрали полы-потолки и расторгли договора, и суд присудил что школы должны им заплатить!!! за разборку.
Bredonosec> хм.. не понял.. А как же принцип уже оплаченной услуги?
Bredonosec> Или в договоре не было прописано, что за отказ исполнения оплаченной услуги подрядчик платит неустойку в размере (чтоб было чувствительно)?
да судам пох. они на страже бизнеса. в договоре есть и штрафы и неустойки. но опять таки договоры пишет министерство и там либо штраф несоразмерно большой и подрядчик его оспаривает как несоразмарный, либо настолько мелкий что чихать они хотели.
Bredonosec> писец.. не понял... Это типа такой способ поддержки производителя через выплату дани от Минобраза?
Bredonosec> Что за странная практика?
ну какая есть. у нас очень сильный юрист, она периодически нас отсуживает, но не всегда.
вот в прошлом месяце расторгались с обслуживающей по договору на внутреннюю электрику. как обычно скинули 70% потом привезли визитку и "если что звоните приедем" мы им две недели доказывали что они должны нас обслуживать что бы "если что" не произошло, а не приезжать когда уже случилось. ну они нам выдали одного электрика, с плохим произношением по русски. это на полтора десятка зданий с разбросом в 20км. ну фиг с ним, затребовали допуск по электробезопасности (без него я не могу впустить человека в ВРУ) привезли поддельный. мы подали в суд на расторжение, ты не поверишь но судья нам сказал что "ну и что что поддельный, вы им дайте еще пару недель, пусть переделают"
во так и живем.
   98.098.0

EG54

аксакал

mid!> Завод для производства полупроводников построить, это вам не поле "засеять". Совсем другой технологический уровень. И самое главное - где кадры взять? К тому же, сейчас кризис в экономиках мира, быстро растет инфляция.

Наша знаменитая индустриализация при Сталине именно этим воспользовалась. Великая депрессия дала кадры, заводы для страны Советов. Унижение Германии Антантой тоже помогло. Но сейчас где у нас толковые кадры в управлении страны? Ну разве что Орешкин.
Закрой газовый кран для Европы, и получи у них новую Великую депрессия. А дальше повторяй опыт СССР. Сами понесут любые заводы на территорию России. А для нас хлеб, лук, соль, вода-солдатская еда. К ней не привыкать. Сдюжим. А вот Европа нет.
Кстати, обрушить мировую микроэлектронику Россия может в легкую. Нужна лишь политическая смелость.
Сразу появятся желающие построить такие производства в России. Законы кап. конкуренции простые. Мочи конкурента до экономической смерти... и получай выгоду.
   88
LT Bredonosec #16.03.2022 22:30  @ждан72#16.03.2022 21:39
+
-
edit
 
ждан72> вот у тебя в машине что то там сломалось. как ты узнаешь артикул?
дык.. классически: гугл плюс помощь зала. Но на машине легче в том, что ты можешь сам увидеть, что сломано.

ждан72> мне не достаточно цены, нужна от них официальная бумага с ценой. а я с этой ценой выйду на торги и заберет кто то другой.
аа.. коммерческое предложение твоей конторе от них.. это да, это не сделаешь так..
А коммерческое предложение тебе лично в качестве такого не прокатит? Или только на раз, а потом тоже будут посылать?

ждан72> а еще бывает что по одному артиклу на одну машину приходят разные детали
да, бывает. Именно поэтому я и предложил сначала выяснить конкретно потребные параметры изделия.. Хотя обычно без знания, какие варианты бывают, хрен угадаешь, что указывать как параметр.. Поставишь размер, а там размещение контактов будет через жопу. Или с корпусом под круглое отверстие вместо квадратного :D

ждан72> ну для начала мне мешает то что я не знаю что надо выяснять. я вынужден верить обслуживающей которая нанята по принципу наименьшей цены. что говорят в то и верю. а эти импортные лифты имеют самые разнообразные конфигурации и даже официальный представитель не может дать внятный ответ. кроме как "оплачивайте мы приедем"
А знаешь почему не может? Потому что с тобой говорит точно такой же попка, которому побоку техника, его задача клиентов тягать. А если сам мастер, то он тоже может не знать.
А если и знает, ему выгоднее чтоб ты заплатил за вызов...
Тоже наблюдал такое - отчего мастеров по возможности ни на что не вызываю и не опрашиваю..
Ибо если и получу совет, то в стиле "счет за ремонт после того, как попробовал сделать сам владелец, обычно выходит в 5 раз выше" :D

ждан72> невозможно объяснить министерству почему я наняв по их ТЗ обслуживающую должен еще и отдельно вызывать кого то. ведь формально обслуживающая есть.
напомни, а заставить обслуживающую выполнить не только состраивание рожи чукчи "трактор надо, аднака!"©, но и ответ на вопрос, что именно менять и как оно выглядит, хоть фото с мобилки - нельзя?

ждан72> у нас 90% совместные. все же электронное, поговорить с нами подрядчики не хотят а мы их не видим до торгов.
ну.. на большое что-то - и у нас.. на мелочь, к счастью, есть возможность напрямую, но и то с матерными условиями..

Bredonosec>> хм.. не понял.. А как же принцип уже оплаченной услуги?
ждан72> да судам пох. они на страже бизнеса. в договоре есть и штрафы и неустойки. но опять таки договоры пишет министерство и там либо штраф несоразмерно большой и подрядчик его оспаривает как несоразмарный, либо настолько мелкий что чихать они хотели.
хм... признаки коррупционного сговора министерства со стройконторами наблюдаю я, о, магистр Винду..

ждан72> вот в прошлом месяце расторгались с обслуживающей по договору на внутреннюю электрику. как обычно скинули 70% потом привезли визитку и "если что звоните приедем" мы им две недели доказывали что они должны нас обслуживать что бы "если что" не произошло, а не приезжать когда уже случилось. ну они нам выдали одного электрика, с плохим произношением по русски. это на полтора десятка зданий с разбросом в 20км.
:D :D :D

>ну фиг с ним, затребовали допуск по электробезопасности (без него я не могу впустить человека в ВРУ) привезли поддельный. мы подали в суд на расторжение, ты не поверишь но судья нам сказал что "ну и что что поддельный, вы им дайте еще пару недель, пусть переделают"
эээээ.... "ваша честь, вы понимаете, что открытым текстом призываете к нарушению закона РФ номер.. статья.. "? :eek:

ждан72> во так и живем.
ну.. если после вот такой практики буржуи еще и трындят, что мол "государство пииизнес зажимает", то я могу сказать только одно: они рыбного супа переели...
   97.097.0

Дем
Dem_anywhere

аксакал

☠☠☠
EG54> Закрой газовый кран для Европы, и получи у них новую Великую депрессия. А дальше повторяй опыт СССР. Сами понесут любые заводы на территорию России. А для нас хлеб, лук, соль, вода-солдатская еда. К ней не привыкать. Сдюжим. А вот Европа нет.
Все ихние заводы давно в Китае. Они только этикетку клеют и за качеством присматривают.
   98.098.0

  • Fakir [18.03.2022 00:52]: Предупреждение пользователю: Andru#15.03.22 07:45
  • Fakir [18.03.2022 00:52]: Предупреждение пользователю: Andru#16.03.22 08:43
  • Fakir [18.03.2022 00:54]: Предупреждение пользователю: Andru#15.03.22 05:32
+
+1
-
edit
 

Fakir

BlueSkyDreamer
★★★★☆

У России появился шанс восстановить собственное производство

Эксперты прокомментировали ключевые тезисы сегодняшнего интервью главы государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игоря Шувалова RT, в котором речь шла о новых условиях функционирования российской экономики. //  expert.ru
 
«Сейчас есть исторический шанс восстановить свое собственное производство. Главное, чтобы занялись им, чтобы правительство поддержало производителей льготами, дешевыми кредитами, субсидиями, госзакупками, а не кинулось искать, где бы нам еще покупать товары, лишь бы не поддерживать собственного производителя.
 


Золотые слова. В течение месяца, надо думать, увидим, куда дела двинутся.

Но тут возникает опасная дилемма. Ведь искать, где бы еще купить - придётся по-любому, потому что при любых мерах поддержки ребёнка за 1 месяц не родят даже 9 женщин, а с потерей кучи всего даже на полгода-год едва ли сейчас реально смириться. Значит, искать будут, и наверняка какие-то окольные пути найдут. Но тут же тогда будет бааальшой соблазн этим и ограничиться... Проще ведь, чем всё поднимать !
Конечно, нынешний жареный петух куда покрупнее того, что был в 2014, но и тот казался вроде крепеньким, но пробрало не только лишь всех. Поэтому априори надеяться, что нынешний уж точно проклюёт все каменные ж.пы - наверное, было бы излишним оптимизмом.
Страшно подумать, что будет, если и этот не справится...
   56.056.0
RU Испытателей_10а #19.03.2022 20:37  @Fakir#19.03.2022 19:58
+
+1
-
edit
 
Fakir> Золотые слова. В течение месяца, надо думать, увидим, куда дела двинутся.
Во чудак. Ты когда-нибудь производством чего-нибудь занимался?
   88
CA Fakir #19.03.2022 21:58  @Испытателей_10а#19.03.2022 20:37
+
+3
-
edit
 

Fakir

BlueSkyDreamer
★★★★☆
Неужто непонятно, что речь идёт никоим образом не о зримом и массовом результате, но лишь о понимании - будет ли реальная направленная политика возрождения по широкому фронту, или опять по большей части ИБД и очковтирательство?
Сдвиги ж нужны совершенно тектонические. Или они хотя бы начнутся, или нет.
Кадровые перестановки наверняка нужны. Посмотрим.
   56.056.0
+
+2 (+3/-1)
-
edit
 

kot1967

опытный

Fakir> Неужто непонятно, что речь идёт никоим образом не о зримом и массовом результате, но лишь о понимании - будет ли реальная направленная политика возрождения по широкому фронту, или опять по большей части ИБД и очковтирательство?
Fakir> Сдвиги ж нужны совершенно тектонические. Или они хотя бы начнутся, или нет.
Fakir> Кадровые перестановки наверняка нужны. Посмотрим.
Первый этап начала любых работ по импортозамещению - это расчистка поляны для нашего производителя. Причем это не тупой запрет импорта а планомерное и последовательное снижение конкурентности для любых импортозамещаемых аналогов. К сожалению этого не происходит на сегодня вражеские ТНК декларируют уход с рынка исключительно убыточных структур и филиалов. Доходообразующие позиции остаются в производстве и переводятся на франшизы. Более того делается вся для того, чтобы поддержать их конкурентноспособность с учетом текущей логистики и курса валют....
   88
RU ждан72 #20.03.2022 14:52  @kot1967#20.03.2022 04:53
+
+1 (+3/-2)
-
edit
 

ждан72

аксакал
★★
kot1967> Причем это не тупой запрет импорта а планомерное и последовательное снижение конкурентности для любых импортозамещаемых аналогов.
во-во. если бы в 90-х пошлина на ввоз бу иномарок была как сейчас, советский автопром продолжил бы развиваться как и многое другое.
   98.098.0
1 11 12 13 14 15 38

в начало страницы | новое
 
Поиск
Настройки
Твиттер сайта
Статистика
Рейтинг@Mail.ru